-
Case Law
Case of Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil nº 255/2004, of March 29, 2004
Recurso nº 1475/1998, Ponente Alfonso Villagómez Rodil
Verdict favorable to: Contratista
OBLIGACIONES: Contratos: Arrendamientos: Arrendamiento de obra: Entrega y recepción de la obra: Entrega en plazo y condiciones
RESPONSABILIDAD CIVIL: Responsabilidad extracontractual: Requisitos: Acción u omisión culposa
OBLIGACIONES: Contratos: Cláusulas contractuales: Cláusula penal
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. INDEMNIZACIÓN POR RETRASO EN LA ENTREGA. FACULTAD MODERADORA. Se ejercita acción de resolución de contrato de ejecución de obra y de reclamación de cantidad en concepto de saldo de precio. La facultad moderadora que otorga el art. 1154 sólo opera cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor y aquí estamos ante un contrato de ejecución de obra en el que el contratista incumplió el deber asumido de entregarla en el p...
-
Case Law
Recurso nº 2002/1996, Ponente JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ
Verdict favorable to: Contratista
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Tipos de contrato: Contrato administrativo de obra: Pago: Revisión del precio: Supuestos diversos
CONTRATO DE OBRA. Lo que si resulta, por el contrario, suficientemente acreditado a medio de la prueba pericial practicada es la existencia de una serie de diferencias de mediciones a favor del contratista que se contemplan en los capítulos 2, 4, 5, 13, 14 17 y 18 correspondientes a la obra de la Estación de Autobuses y cuyo importe asciende a la cantidad de 25.027.018 pesetas; y, por otra parte, la existencia de diferencias favorables a aquél en el apartado de Urbanización Interior; sin que ...
-
Case Law
Case of Audiencia Provincial - Las Palmas, Sección 5ª nº 27/2002, of December 20, 2002
Recurso nº 770/2001
Verdict favorable to: Comprador
DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONóMICA: Protección de los consumidores: Consumidores
DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONóMICA: Protección de los consumidores: Garantías de los consumidores
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OBRA. CONTRATO DE COMPRAVENTA. DEMORA EN LA ENTREGA DEL INMUEBLE. INDEMNIZACIÓN. FUERZA MAYOR. CULPA IN ELIGENDO. El irregular comportamiento de la constructora con la que había contratado la promotora- demandada, así como, el déficit de mano de obra en el sector de la construcción, no son obstáculo, para que la demandada acudiese inmedidamente a una constructora idónea para la realización y conclusión de la obra en el plazo previsto, por lo que su conducta pu...
-
Legislation
Codigos y Normas Refundidas - June 06, 2009
-
Legislation
Boletines Oficiales - DOGC (Castellà) - Otras, November 21, 2008
Concursos y Anuncios
ANUNCIO por el que se hace pública la ampliación de plazo y de entrega de información complementaria para ...... Girona per a la contractació de la concessió d'obra pública per a la construcció i posterior ...
-
Legislation
Codigos y Normas Refundidas - July 02, 2004
Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE)
-
Case Law
Recurso nº TRLIS RDLeg 4/2004 arts. 10, 15 y 19
La entidad consultante se dedica a la promoción de edificaciones. La entidad permutó un terreno con otra sociedad dedicada a la promoción de edificaciones, la cual va a construir en dicho solar un edificio destinado a viviendas y bajos comerciales. En dicha permuta se entrega el terreno mencionado y se recibirán dos pisos y un bajo comercial sitos en el edificio a construir. La operación de permuta se ha formalizado en 2007. El plazo de entrega que coincidirá con la finalización de la obra e...
-
Case Law
Case of Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil nº 664/2000, of June 24, 2000
Recurso nº 2574/1995, Ponente VILLAGOMEZ RODIL, ALFONSO
Verdict favorable to: Demandado, Demandante
DERECHO CIVIL: Obligaciones: Contratos: Contrato de obra
OBLIGACIONES: Contratos: Arrendamientos: Arrendamiento de obra: Entrega y recepción de la obra: Entrega en plazo y condiciones
OBLIGACIONES: Tipos de obligaciones: Puras, condicionales y a término
RECLAMACIÓN ANTICIPADA POR SUBCONTRISTA DE CANTIDADES RETENIDAS POR CONCEPTO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. No se trata de cuestión nueva, ya que el reintegro de la cantidad sobre la que se proyecta el recurso se incorporó al suplico de la demanda y se expresó suficientemente que resultaba anticipada y, a mayores razones, el plazo de garantía resultó cumplido suficientemente en la fecha de la sentencia del Juzgado. El motivo se estima, pues si bien las sentencias que l...
-
Case Law
Recurso nº 290/1998, Ponente ANTONIA DE LA PEÑA ELIAS
Verdict favorable to: Contribuyente
HACIENDA PúBLICA: Órganos financieros: Tribunales económico administrativos
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Tipos de contrato: Contrato administrativo de obra: Pago: Impuestos: IVA
DERECHO TRIBUTARIO: Tributos: Impuestos: Impuestos generales: IVA
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. El art. 65.5 del Reglamento del IVA citado, en relación con el art. 14.2 de la Ley 30/1985, para el supuesto de que la cuantía de las deducciones procedentes supere el importe de las cuotas devengadas en la entrega de bienes, establece el plazo máximo de cinco años para hacer deducciones por el exceso en orden cronológico en las declaraciones-liquidaciones, desde que se originó el derecho, es decir desde la puesta a disposición de los bienes a favor del adquir...
-
Case Law
Case of Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 1ª nº 253/2007, of April 18, 2007
Recurso nº 857/2005, Ponente LAURA PEREZ DE LAZARRAGA VILLANUEVA
Verdict favorable to: Comprador
EMPRESA MERCANTIL: Contratos mercantiles: Contratos de compraventa: Contenido: Obligaciones del vendedor
RESPONSABILIDAD CIVIL: Acción generativa de responsabilidad civil: Culpa contractual
RESPONSABILIDAD CIVIL: Responsabilidad contractual: Indemnización de daños y perjuicios
OBLIGACIONES: Contratos: Compraventa: Compraventa civil
"DAÑOS Y PERJUICIOS. INMUEBLE. COMPRAVENTA. ENTREGA. Se presenta demanda de daños y perjuicios contra la inmobiliaria por el retraso en la entrega de la vivienda adquirida, sosteniendo b?sicamente que en la ejecución de las obras hubo periodos imprevisibles en los que no se pudieron desarrollar con normalidad las obras, siendo esas circunstancias imprevisibles la aparición de veta perimetral en el subsuelo y unos d?as de lluvias superior a la normal en las fases de movimiento de tierras y est...
See more references to “plazo entrega obra”
Refine search
Search within 15,406 Search results “plazo entrega obra”





